登陆注册
3376300000006

第6章 建设工程质量(4)

(六)依法办理工程质量监督手续。建设单位在领取施工许可证或者开工报告前,应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。办理工程质量监督手续是法定程序,不办理质量监督手续的,不发施工许可证,工程不得开工建设。

(七)依法保证建筑材料等符合要求;按照合同约定,由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的,建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。

(八)依法进行装修工程等。涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;没有设计方案的,不得施工。

建设单位违反相关法律规定,要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准,降低工程质量的,责令改正,可以处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

【典型案例】

2012年5月,新业公司将其专用厂房工程发包给某建筑工程公司承包施工,双方签订了书面的《建设工程施工合同》。2012年9月,在建筑物主体基本完工时,发现建筑物不均匀沉降和结构裂缝。随后,发包方新业公司召集设计、勘察、监理、施工和地基研究院等单位的负责人召开专题会议,对工程沉降和倾斜的原因进行分析论证,并提出应采取的补救措施。

此后,新业公司委托专业单位对建筑物沉降进行观测,对地基进行复勘,并委托其他专业公司对该工程的地基采取加固措施并进行结构裂缝处理施工。经观测,建筑物不再继续发生扩大不均匀沉降后,由建筑工程公司继续施工,直至全面完工。

2013年3月,该工程经竣工验收质量合格,并随即交付给发包方新业公司使用。在对工程价款进行正常结算外,对建筑物不均匀沉降产生的原因,各方的质量责任及对处理不均匀沉降发生的经济损失如何承担等问题,新业公司与建筑工程公司不能协商一致,最终根据合同仲裁条款申请仲裁。

仲裁庭经审查认为,发生建筑物不均匀沉降的原因及各方责任大小的划分,属于专业性较强的工作,需委托专业部门科学认定。经委托专业部门鉴定查明,该建筑物属于土和岩石组织地基,且持力层底坡度大于10%,为不均匀地基,地质情况复杂,技术措施不当,致使该建筑物产生倾斜。

仲裁结果如下:(一)该工程地基发生不均匀沉降,属于一果多因,责任不能简单归责一方。施工期间雨量大,雨水渗入地基,使地基较软,承载力降低,变形加大,是造成不均匀沉降的原因之一。发包人新业公司负80%责任或另案向有责任的设计、勘察单位追偿,承包人建筑工程公司承担20%的责任。最终仲裁裁决:因处理不均匀沉降已由发包人新业公司支付的经济损失,包括测量费、地基复勘费、结构裂缝处理费、地基加固处理费等项目,承包人建筑工程公司赔偿20%,新业公司自行负担80%。

【专家评析】

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,发包人具有下列情形之一,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任:(一)提供的设计有缺陷;(二)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;(三)直接指定分包人分包专业工程。承包人有过错的,也应当承担相应的过错责任。

在本案中,建筑物的勘察、设计资料成果均是由发包人新业公司提供的,因勘察、设计文件不详实而存在的瑕疵,只能由发包人新业公司自行承担或向勘察、设计单位另行追偿,不能全部归责于施工承包单位建筑工程公司。但与此同时,施工承包单位建筑工程公司有过错的,也应当承担相应的过错责任。在本案中主要责任由发包人新业公司自行承担,建筑工程公司承担20%责任的裁决是合理、合法的。

【法条指引】

《中华人民共和国建筑法》(自1998年3月1日起施行,2011年4月22日修正)

第54条建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求,应当予以拒绝。

《建设工程质量管理条例》(自2000年1月30日起施行)

第9条建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全。

第10条建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标,不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量。

第11条建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件审查的具体办法,由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。施工图设计文件未经审查批准的,不得使用。

第15条涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;没有设计方案的,不得施工。房屋建筑使用者在装修过程中,不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。

第56条违反本条例规定,建设单位有下列行为之一的,责令改正,处20万元以上50万元以下的罚款:……(三)明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低工程质量的;(四)施工图设计文件未经审查或者审查不合格,擅自施工的;……

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(自2005年1月1日起施行)

第12条发包人具有下列情形之一,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任:(一)提供的设计有缺陷;(二)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;(三)直接指定分包人分包专业工程。承包人有过错的,也应当承担相应的过错责任。

5、何种情形下建设单位与施工单位应当共同承担工程质量缺陷责任

【宣讲要点】

在建设单位已经违约或违反法律规定的情况下,如施工单位履行其法定义务可以避免建设工程质量缺陷的发生,但施工单位却未履行法定义务,以致建设工程质量缺陷的发生,此种情形系法律上的混合过错。对此,施工单位与建设单位共同承担工程质量缺陷的法律责任。

建设单位与施工单位因混合过错而造成工程质量缺陷的情形主要有以下几种:(一)建设单位提供有缺陷的设计文件、勘察数据、施工图纸以及说明书等资料,施工单位未按合同或法律规定对资料进行必要的审查。(二)建设单位提供或者指定购买的建筑材料、建筑配件、设备不符合国家强制性标准,施工方未按法律规定或合同约定正确履行检验义务。(三)建设单位直接指定分包单位或指定专业分包单位,而总承包单位未履行或未完全履行总承包管理义务。

【典型案例】

2009年3月15日,某房地产开发公司与某建筑工程公司签订了《建设工程施工合同》。合同约定,某建筑工程公司承建某房地产开发公司的一栋商业大厦,共计18层,框架结构,总建筑面积36000平方米,工期从2009年4月1日至2010年9月30日,合同价款6120万元。建筑材料、建筑构配件、设备由该房地产开发公司提供,并应符合强制性标准;对该房地产公司提供的建筑材料、建筑构配件、设备,建筑公司应进行验收,不符合强制性标准的,不得使用。施工过程中,如发生质量问题,建筑公司应无条件修理、返工,所发生的相关费用由建筑公司自负,工程竣工并经验收合格后,房地产开发公司按合同约定支付工程款。

合同签订后,建筑公司如期开工。结构工程完成3层时,房地产公司的资金十分紧张。为减少施工成本,房地产公司便擅自修改了工程设计,简化了一些必要的施工程序。接到房地产公司修改的工程设计图纸,建筑公司经审查认为如依照该图纸施工,施工质量肯定不合格,便当即提出异议。对此,房地产公司宣称,如建筑公司不依照该图纸施工,便解除双方所签订的合同。无奈建筑公司只得继续施工。房地产公司原提供的名牌水泥,建筑公司经检验合格,用于工程施工。后房地产公司为了省资金便提供了另一品质较差的水泥,但仍告知建筑公司与前次提供水泥为同一批号。而建筑公司未对该批水泥进行检验即用于工程施工,导致发生严重工程质量问题,为此建筑公司支出修复费用50万元,后继续施工。

2010年10月30日,工程全部竣工,经验收质量合格。后因工程款欠付及修复费用承担双方诉至法院。法院最终判定房地产公司支付建筑公司全部工程款项,修复费用由房地产公司承担35万元,建筑公司承担15万元。

【专家评析】

在施工过程中,由于建设单位处于优势地位,对施工单位有着很大的支配权,其提出的变更要求,施工单位很难以拒绝。如果建设单位变更设计违反了强制性规范,施工单位未对其变更要求予以拒绝,未按原施工图纸施工,并由此导致工程质量降低,施工单位则应对出现的工程质量问题承担相应的法律责任。

在本案中,房地产公司为了减少施工成本,擅自修改了工程设计,而建筑公司迫于房地产公司的优势地位,对其擅自修改工程设计的行为应当予以拒绝而未拒绝,并按房地产公司的要求继续施工,且未按法律规定或合同约定履行对房地产公司提供的品质较差的水泥检验的义务,并将其用于工程施工,导致工程质量出现问题,应依法承担相应的质量责任。

为保证建设单位提供的建筑材料和设备的质量符合合同和设计的要求,《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)对建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备提出了一些具体的操作指南:

8.1发包人自行供应材料、工程设备的,应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

8.3.1发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备,并向承包人提供产品合格证明及出厂证明,对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间,承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.4.1发包人供应的材料和工程设备,承包人清点后由承包人妥善保管,保管费用由发包人承担,但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的,由承包人负责赔偿;监理人未通知承包人清点的,承包人不负责材料和工程设备的保管,由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前,由承包人负责检验,检验费用由发包人承担,不合格的不得使用。

8.5.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的,承包人有权拒绝,并可要求发包人更换,由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担,并支付承包人合理的利润。

【法条指引】

《中华人民共和国建筑法》(自1998年3月1日起施行,2011年4月22日修正)

第54条建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求,应当予以拒绝。

第58条建筑施工企业对工程的施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责,建筑施工企业不得擅自修改工程设计。

第59条建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验,不合格的不得使用。

第72条建设单位违反本法规定,要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准,降低工程质量的,责令改正,可以处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

《建设工程质量管理条例》(自2000年1月30日起施行)

第14条按照合同约定,由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的,建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。

第28条施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当及时提出意见和建议。

同类推荐
  • 法律史的视界:梁治平自选集

    法律史的视界:梁治平自选集

    《法律史的视界:梁治平自选集》由梁治平将其近三十年学术生涯中最具代表性的文章编为自选集,偏重于法的历史和理论。梁治平先生一向立足于“用文化去阐明法律,用法律去阐明文化”的法律文化观,拒绝套用流行的历史分期和法律分类去撰写历史,更反对对历史作教条式的裁断,而是将法律现象置于更广阔的历史、社会和文化背景中去理解。
  • 法律高手(现代生活实用丛书)

    法律高手(现代生活实用丛书)

    随着社会综合素质的提高,法律这个非常严肃的词语渐渐被所有人所重视。在一个法制社会中我们应该运用法律来保障我们合法权益不受到伤害。如果不了解法律,在我们合法权益受到侵害时还全然不知,在遇到有争议的事情中不知所措,那我们真是有点悲哀。法制社会是运用法律来调整整个社会的发展,用法律来保护我们的合法权益。了解了法律,我们就可以理直气壮、挺起腰板,因为法律会为我们主持公道。
  • 中国知识产权司法保护 2009

    中国知识产权司法保护 2009

    最高人民法院知识产权审判庭负责审理本院受理的各类知识产权民事纠纷案件和部分专利、商标授权确权行政纠纷案件。2008年,最高人民法院知识产权审判庭共新收包括侵犯专利权纠纷、侵犯著作权纠纷、侵犯商标权纠纷、不正当竞争纠纷和各类知识产权合同纠纷以及专利、商标授权确权纠纷等知识产权案件277件,加上2007年旧存的各类案件52件,全年共审理各类案件329件,比2007年增长103.9%。
  • 宪在:生活中的宪法踪迹

    宪在:生活中的宪法踪迹

    本书主题就谈谈论生活中的宪法,说明宪法或者宪法缺失对我们平常生活的重要影响。本书收集了张千帆教授近年来发表在报刊和电子媒体上发表的评论和讲演。作者的这些小文告诉我们:宪法其实是一种生活方式。
  • 明代中央司法审判制度

    明代中央司法审判制度

    明朝长达二百七十六年,其中央司法审判制度历经多次变革,相关史料浩繁,作者认为,。中国法制史的研究宜有学术上的分工。部分学者侧重史料校注的上游工作,部分学者侧重史料分析的下游工作,相辅相成,法史学才能进步成长,有利于中国法制史的学术研究。
热门推荐
  • 故事会(2018年3月上)

    故事会(2018年3月上)

    《故事会》是中国最通俗的民间文学小本杂志,是中国的老牌刊物之一。先后获得两届中国期刊的最高奖——国家期刊奖。1998年,它在世界综合类期刊中发行量排名第5。从1984年开始,《故事会》由双月刊改为月刊,2003年11月份开始试行半月刊,2007年正式改为半月刊。现分为红、绿两版,其中红版为上半月刊,绿版为下半月刊。
  • 护夫有术

    护夫有术

    嘶……女追男,你就说哪里容易了……这就是个可娇可御,可萌可痞的小姑娘,穷其一生痴恋大叔,得不得还得看老天开眼的故事。
  • 邪王盛宠:腹黑女官不好惹

    邪王盛宠:腹黑女官不好惹

    别人穿越为妃为后,我穿越偏要为官,人说江湖险恶,我偏要行走江湖,谁敢惹我,我定要他加倍偿还!他是一国至尊王爷,可翻手为云覆手为雨,玩耍阴谋诡计无人能敌,却偏偏对她情有独钟,不舍不弃。他助她步步高升,她助他登上帝位。当所有人都逼着她死时,他站在皇城门上对着天下人宣告:“没有她的江山不是江山,没有她的江湖不是江湖,没有她的帝位形同虚设,朕就是舍了天下,也不会舍她,谁再敢提,杀无赦!”
  • 有钱人的28个投资习惯

    有钱人的28个投资习惯

    本书最大的特点是可读性强,全书穿插着各种投资寓言、故事、案例等,让你在轻松、有趣的阅读中不知不觉喜欢投资,学会投资。这就是《有钱人的28个投资习惯》,它是所有期待创造财富的朋友不可缺少的良师益友。也许你正在为投资无门而茫然,那么不妨翻翻这本书吧。它汇集最新投资理念之结晶,博取成功投资案例之精华,内容全面,分析详尽,案例实用。相信它会让你由内而外,从观念到身份,实现神奇的转身。
  • 斗罗大陆之绝世天骄

    斗罗大陆之绝世天骄

    斗罗大陆,因为他的到来而慢慢的在发生着改变,尽情期待不一样的斗罗世界。
  • 海贼快乐风男

    海贼快乐风男

    一个LOL死忠粉,混迹在海贼王世界里冒险的故事……
  • 守护重生后的苏小姐

    守护重生后的苏小姐

    订婚之夜,她惨遭渣男灭门;一夜魂穿,成为艳羡全民的洛家七少夫人。未婚夫不仅对她一宠上天,还陪她虐渣又虐狗。她一通电话:“老大,我被人欺负了。”下一秒,他带着她趾高气扬围抄讨伐,她立马高高在上,被对方跪求原谅。她说:“老大,家规说我不能打架。”他说:“打坏了,我替你扛;打输了,你把腿跪断,老子也不管。”不久之后,人人知道,洛家不只有个霸王七,还宠了一只无法无天的小霸王……
  • 职工减压手册

    职工减压手册

    这些知识内容具有很强的系统性、指导性和实用性,简明扼要,易学好懂,十分便于操作和实践,是广大企事业单位用以指导职工文化建设与素质修养的良好读物。
  • 大乘四法经

    大乘四法经

    本书为公版书,为不受著作权法限制的作家、艺术家及其它人士发布的作品,供广大读者阅读交流。汇聚授权电子版权。
  • 弃夫难甩

    弃夫难甩

    梧桐新文《总裁的代育禁宠》颜曼蝶,现代女子,婚礼前夕,她无意间撞见继母与未婚夫偷情而被推进大海致命一劫,她在赫连堡刚死的新娘身上重生然而等待她的却是万劫不复他说:“你最好祈祷浅唱能活过来,否则我要你陪葬!”他说:“你不过是一棵棋子而已。在百里山庄是,在赫连堡亦是!”他说:“我要你求生不得,求死不能…”失身、失心、失子…让她再一次尝透爱情的苦当殷红的血从下身不断洇出,她才明白,她于他而言,永远只是棋子前世今生,古代现代,两段婚姻背后都是阴谋她,要如何逃出棋子的宿命?眼看她绝望的纵身跃下悬崖,他才彻底醒悟,她才是他生命之重仰天长啸,却悔之已晚逃妻难追,穿越时空来寻你站在车来车往的大街,汽车喇叭声不绝于耳迷茫的仰望她的世界,他态度坚决:“蝶儿,不管是前世今生,还是上天入地,我都要找到你!”★花絮★:某幢雄伟的大楼前,颜曼蝶在众多保安、职员的拥护下走出,他冲上去急切的呼唤:“蝶儿…”她回头,片刻的怔忡之后,勾唇冷笑:“先生,请问你哪位?”“我是你的夫…”“夫?不好意思,我未婚夫在这里!”随手一指,他看到一张和百里熙一模一样的脸孔,瞬间苍白了脸,“你到底,还是和他在一起了…”“我已经是你的人了,你要对我负责!”莫名其妙的一夜春宵后,床上古典美的男人腆着脸赖皮道。某女满头黑线:“赫连先生,你N百年前就不是处了,我负什么责啊?”“那,你的处是我破的,换我对你负责好了!”某男嘿嘿一笑,再次把她扑倒,心里暗暗发誓,“小女人,这辈子你休想再甩掉我!”《浅唱篇》——苏浅唱和百里熙的故事。江南苏家曾名盛一时。用父亲的话来说,平生得意之事,一是娶了个如花似玉的母亲,二是收着一部祖传的剑谱——虽然他没学成功,但在江湖上提起来,也是挺骄傲的。谁能想到,就这是两桩,成了苏家灭门的原因。五岁的苏浅唱,眼睁的看见着母亲被奸杀,那一刻,仇恨的火就燃烧了她。辗转多年,一场居心叵测的南北联姻,成全她复仇的心愿。可是,也毁了心上人的一生。悬崖边上,她抱着昏迷不醒的他,慢慢落下泪来。如果时光可以重来,她会不会还选择伤害他?郑重推荐梧桐的另一个文文《总裁的嚣张弃妇》(已完结)他们是父母之命,媒妁之言他们是王子与公主的完美结合然而婚姻不是童话的结尾,却是另一段故事的开始谁人知道,这天作之合背后竟然是相敬如“冰”